安徽省一级建造师法规模拟试题复习题

考试题库资料网一建-建设工程经济 2021-7-27 10:53:16

[点击进入安徽省一级建造师法规模拟试题复习题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于项目经理的说法，正确的是()。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

正确答案:查看最佳答案

第2题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第5题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

第8题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案

第9题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.乙和丙分担

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第12题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。

A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书

B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造

C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧

D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。P5L。

第14题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

第15题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A.B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

第17题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:以市场主导，以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.市场主体的自我综合信用评价

D.行政协会协助政府部门的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第20题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。

A.必须向同级人民法院提出检察建议

B.有权向同级人民法院提出检察建议

C.必须向上一级人民法院提出检察建议

D.有权向上一级人民法院提出检察建议

正确答案:查看最佳答案

第21题:《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期1年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是()。

A.该租赁合同在房屋出售后即无效

B.宋某有权在租赁期出售房屋

C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利

D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》第230条规定:“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第229条还规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中A选项是错误的说法。

第23题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

第24题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。

A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B.劳动合同期限不包括试用期限

C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同

D.无固定期限劳动合同没有终止时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第26题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

第29题:53安装.拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人

B.监理单位负责安全的工程师

C.出租单位生产管理人员

D.安装.拆卸单位的专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。

A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复

D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于租赁合同的说法，正确的是()。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

正确答案:查看最佳答案

第36题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于建设工程质量保修书，说法正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于“以行贿谋取中标”，说法正确的是()。

A.投标人在投标截止前书面声明，在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠，属于行贿谋取中标

B.投标人投标报价明显低于其成本的，属于行贿谋取中标

C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费，并以礼品入账的，属于行贿谋取中标

D.招标中，投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学，属于李某个人行为，与投标无关

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140

第40题:建设工程合同可分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同和建设工程施工合同，其法定的形式是()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面都可以

D.其他形式

正确答案:查看最佳答案

第41题:甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效

B.仓储合同不以仓储物交付为要件

C.甲未交付物品，乙不承担违约责任

D.甲无权要求乙承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员

B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加

C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员

D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第44题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为800万元人民币，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为700万元人民币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元人民币。

A.800

B.400

C.700

D.750

正确答案:查看最佳答案

第45题:在施工合同中，就施工行为而言，债权人是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

正确答案:查看最佳答案

第47题:对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。

A.建设单位

B.施工总承包方

C.建设工程教

D.国家

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是()。

A.经现场物件所有权人同意

B.记忆现场物件的位置信息

C.防止事故扩大的需要

D.不造成任何其他损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

正确答案:查看最佳答案

第50题:某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由()承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监管部门

正确答案:查看最佳答案

第51题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()

A.工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。

A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金

B.保证金推行银行保函制度，施工企业必须用银行保函方式缴纳

C.未按规定返还保证金的，收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可

D.未经国务院批准，各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于建设工程见证取样，说法正确的是()。

A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样

B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%

C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样

D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。

A.施工单位向监理工程师提交的开工报告

B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。

第56题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

第59题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，()应由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第62题:甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列各项中属于行政处分的方式是()。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.警告.记过.撤职.开除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班，该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后，该建筑公司向代理商购买了这套软件，则下列说法中正确的是()。

A.甲拥有m软件的所有权和知识产权

B.甲拥有m软件的知识产权

C.乙拥有m软件的知识产权

D.甲拥有m软件的使用权

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列评标委员会成员的行为中，符合现行规定的是()。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动澄清

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见

正确答案:查看最佳答案

第66题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。

A.全国人民代表大会常务委员会

B.制定机关

C.国务院

D.最高人民法院

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

第68题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于电子招标投标的说法。正确的有()。

A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力

C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充.修改投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程电子招标投标。C选项，投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标平台拒收。E选项，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或撤回投标文件。

第72题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.因误解订立的合同

B.违反法律的强制性规定的合同

C.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同

D.订立合同时显失公平的合同

E.以合法行为掩盖非法目的的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定因重大误解订立的.在订立合同显失公平的.一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择C.D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。

第74题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年

B.缺陷责任期的期限由法律直接规定

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

第77题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据2015年《立法法》的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。

A.历史文化保护

B.犯罪和刑罚

C.税收基本制度

D.行政基本制度

E.限制财产的强制性措施和处罚

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:抵押人转让抵押物所得的价款，应当()。

A.予以冻结

B.划拨给抵押人

C.向公证机关提存

D.向与抵押权人约定的第三人提存

E.向抵押权人提前清偿

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于工程质量检测的说法，正确的有()。

A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

正确答案:查看最佳答案

第81题:生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行()

A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B.每半年至少组织一次现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E.每年至少组织一次的现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《招标投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有()。

A.应公示中标候选人

B.公示对象是全部中标候选人

C.公示期不得少于3日

D.公示在开标后的第二天发布

E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示

正确答案:查看最佳答案

第83题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。

A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程分包的规定，B选项，建设单位不可以指定分包人。D选项，劳务分包单位的选项可以不经过建设单位的同意，E选项，总承包单位有权选择或者拒绝建设单位推荐的分包人。

第85题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于联合体投标的说法，正确的有()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()

A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:建设工程施工常用的担保种类有()。

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.工程款支付担保

D.预付款担保

E.价款结算担保

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列属于代理的法律特征包括()。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程承包单位的资质等级许可制度的禁止行为包括()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D.禁止以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

E.禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。

A.自然养护混凝土

B.现场机具.车辆冲洗用循环水

C.生活.工程用水分别计量管理

D.现场设置雨水收集利用系统

E.现场供水管网就近设置多个用户点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理.管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰，凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳人合同条款，进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。

第93题:下列有关应急救援预案的规定，正确的是()。

A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审

B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述

C.按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案

E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库资料--<<安徽省一级建造师法规模拟试题复习题>>请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《仲裁法》的规定，仲裁协议的形式应是书面形式。当事人申请仲裁，应当符合的条件包括()。

A.有仲裁协议

B.有具体的适用条款

C.有具体的仲裁请求和事实.理由